Centrum Kultury Górników

Trwa konkurs na projekt koncepcyjny budynku dawnego Górniczego Domu Kultury przy Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu, przyszłe Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej budynku Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (funkcja wiodąca – filharmonia) – wraz z zagospodarowaniem terenu, z uwzględnieniem charakteru i rangi miejsca, oraz wskazanie autora zwycięskiego projektu, bądź zespołu autorskiego, który zostanie zaproszony do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na:

Opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, po otrzymaniu niezbędnych pełnomocnictw,
Opracowaniu projektów wykonawczych,
Opracowaniu kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
Opracowaniu harmonogramu prac, obejmującego sporządzenie dokumentacji i wykonaniu robót budowlanych,
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w oparciu o opracowaną dokumentację.

Kryteria oceny projektów:

I Powiązanie projektowanego budynku Centrum Kultury z istniejącym układem przestrzennym, w tym sposób zagospodarowania terenu - waga 40 %.
II Wartości rozwiązania funkcjonalnego - waga 40 %.
III Wartości estetyczne i przestrzenne projektu - waga 20 %.

HARMONOGRAM:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 31 sierpnia 2012

Składanie zapytań  dotyczących Regulaminu Konkursu do dnia 5.10.2012r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Sąd Konkursowy do dnia 7.09.2012r.

Możliwość uzupełnienia wniosków o brakujące dokumenty do dnia 14.09.2012r. do godz.15:00

Zakończenie procesu kwalifikacji do udziału w Konkursie do dnia 19.09.2012r.

Składanie prac konkursowych  do dnia 10.12.2012r. do godz.10:00

Rozstrzygnięcie Konkursu do dnia 31.12.2012r.

Zorganizowanie wystawy pokonkursowej – 30 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

Nagrody:

Uczestnik Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, otrzyma nagrodę w postaci  zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (I nagroda), prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie projektu konkursowego polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno- budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy) budynku Filharmonii oraz zagospodarowania terenu, na którym budynek będzie wzniesiony.

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:

I nagroda – 30 tysięcy zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), oraz  zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki

II nagroda – 20 tysięcy zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

III nagroda – 10 tysięcy zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)



Regulamin konkursu z załącznikami można pobrać ze strony internetowej zamawiającego pod adresem:
wwww.um.walbrzych.pl